工程合同

有关工程合同范文九篇

在不断进步的社会中，合同的类型越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编帮大家整理的工程合同9篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

1、在FIDIC土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险

A.战争、动乱等

B.工伤事故

C.正常的恶劣天气

D.设计不当造成的损失和破坏

E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏

F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

2、评标的条件是( )

A.投标单位技术力量强

B.标价合理、工期适当

C.有较好的信誉

D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施

E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行

F.愿意让利

3、合同成立的有效条件包括( )

A.合同主体资格合格

B.内容合法

C.订立的形式和程序合法

D.必须经过鉴证公证

E.必须经过主管部门登记批准

F.必须经过担保

4、质押担保一般是指权利质押，主要包括( )

A.房屋及构筑物

B. 机器设备

C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单

D.依法可以转让的股份、股票

E.依法可以转让的商标专用权、专利权、着作权中的财产权

F.依法可以质押的其他权利

5、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括( )

A.建筑物

B.工资表

C.劳务行为

D.建设资金

E.工程量

F.构筑物

6、被代理人的主要权利有( )

A.代理人按照代理权限自主进行代理活动

B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果

C.要求代理人代为清偿自己的债务

D.要求代理人报告完成代理事务的情况

E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿

7、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

E.定金

8、属于经济合同主要条款的是( )

A.标的

B.价款

C.质量

D.签证条款

E.违约责任

F.仲裁条款

9、无效经济合同的财产后果，可按( )

A.追究违约金

B.返还财产

C.赔偿损失

D.追究处罚金

E.追缴财产

10、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )

A.有仲裁协议

B.熟悉仲裁规则

C.有具体的仲裁请求和事实、理由

D.自己认为能够胜诉

E.属于仲裁委员会受案范围

11、FIDIC条件中所指的“特殊风险”，包括( )

A、战争、敌对行动 B、叛乱、革命、内战

C、不可抗力 D、放射性污染

12、工程风险转移的有效途径包括( )

A、担保 B、保险 C、合理分包 D、转让

13、FIDIC条款63条，承包商的违约是指承包商有下述情况发生( )

A、已否认合同有效并放弃合同

B、无正当理由而拒不执行FIDIC条第41、46、37、39条的规定

C、无视工程师的事先书面警告，并固执地或分然地忽视履行合同所规定的义务

D、已违反FIDIC条款第4.1款

14、FIDIC合同条款的使用条件为( )

A、先法人，后项目 B、竞争性招标选择承包人

C、任命监理工程师监督管理施工合同

D、以英文为主导语言

15、FIDIC条件( )，载明对不合格的工程、材料或工程设备，监理工程师有权拒收，或批示承包人从现场运走

A、第36.4款 B、第37.4款 C、第38.2款 D、第39.1款

16、在业主与监理工程师之间的索赔程序中有两个重要数据是( )

A、3天 B、7天 C、14天 D、29天

17、变更工程的单价可以由( )一起磋商，若未能达成一致意见，则( )应确定适当的费率或价格。

A、业主、监理、承包人 B、业主、监理、承包商、造价工程师

C、造价工程师 D、监理工程师

18、下列说法是不正确的( )

A、承包人的材料与设备一旦进入现场，就一律不得撤离现场

B、承包的人材料与设备进入现场后，经业主同意才能撤离现场

C、承包人的材料与设备进入现场后，只要工程需要就能撤离现场

D、承包人的材料与设备一旦进入现场，没有工程师的同意不得随便撤离现场

19、委托合同具有以下特征( )

A、委托合同是以为他人处理与受委托人的相互信任为前提

B、委托合同的订立以委托人与受委托人的相互信任为前提

C、委托合同是诺成性，不要式的合同

D、委托合同可以是有偿的，也可以是无偿的

20、FIDIC合同条件赋予监理工程师下列权力( )

A、解释并校正合同文件不一致时

B、有权决定未规定的检验

C、没有工程师指示承包商不得作任何变更

D、有权决定合同的转让

E、没有工程师批准承包商不得进行下一道工序

F、核实和确定工程的价值

G、签发工程交工证书与缺陷责任终止证书

H、有权终止业主与承包人的合同关系

21、在FIDIC土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险

A.战争、动乱等

B.工伤事故

C.正常的恶劣天气

D.设计不当造成的损失和破坏

E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏

F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

22、评标的条件是( )

A.投标单位技术力量强

B.标价合理、工期适当

C.有较好的信誉

D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施

E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行< ……此处隐藏16441个字……负责，保证使用需要。

二、手工操作工具，由乙方负责。

三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证

乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

第九条 现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

第十条 违约责任

一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费_2_%的逾期违约金。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。

第十一条 附则

一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第(2 )项解决：(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，(2)向人民法院起诉。

二、本合同一式_2_份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送公司总部备案。

三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

四、双方商定的其他条款：

1.

2.

第十二条 合同附件及有效期

一、合同附件：

1.工程预算书；

2.分包人身份证复印件

二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

总包单位：________________________

经办人：________身份证号码

____年____月____日

分包单位：________________________

经办人：________ 身份证号码：

____年____月____日

建设方：_____________________(以下简称)甲方

承包方：_____________________(以下简称)乙方

依照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及自治区有关条例有关规定，明确双方建筑劳务合同的权利义务，和违法乱纪的责任，双方经平等协商同意，订立如下合同条款，共同遵照执行：

一、工程名称：_____________________

二、工程地点：_____________________

三、承包方式：_____________________

四、承包范围：_____________________

五、承包工作期限

开始工作日期：____________年_______月_______日结束。

工作日期：____________年_______月_______日：总日历工作天数为_______天。

六、质量标准

工程质量：国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装质量评定标准》本工程达到质量评定_______等级。

七、面积金额结算

八、付款方式：乙方进入现场后预付_______%，不得无故拖欠，余下的费在_______工程竣工后_______日内一次计算付清给乙方。

九、乙方责任

1、所承包施工项目的机械、架材、模板等由乙方承担。

2、乙方进入施工现场必须听从甲方的指挥，严格按图施工，必须遵守甲方各项规章制度。

3、乙方务工人员必须严格按安全技术操作，不允许违章作业。

4、因施工操作原因造成的质量不合格返工而造成的损失，由乙方负责，双方分清责任。

5、施工前，甲方应对乙方施工人员进行安全技术交底，乙方应积极组织人员接受交底记录。

十、双方提供

1、乙方施工人员进场后，甲方应向乙方提供蓝图一套。

2、甲方应向乙方创造良好的施工条件，住房、厨房、厕所等设施。

十一、双方约定

1、在施工过程中，发生的工伤事故应分清责任，分清主次按双方承担责任大小，由责任方承担。

2、承包人施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及(第三人)人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

3、住宿和食堂要保持良好的环境卫生，对施工人员要经常加强思想政治教育，施工现场禁止喝酒、闹事、、打架斗殴、防止偷盗，违犯规定的按罚款处理，造成经济损失的，由责任方自行承担。

十二、违约责任

甲、乙双方未能按照合同条款履行，所造成的一切经浊损失，由违约方自行承担，按劳务工程承包总造价_______%赔付对方。

十三、争议解决

在施工中，如有图纸变更等其它事宜，按变更工程量，按市场价另计费，双方应友好协商解决，如协议不成，任何一方均有权向_______人民法院提起诉讼。

十四、未尽事宜

双方协商解决或另签补充协议，补充协议的条款与正文具有相同的法律效力。

十五、合同项目执行完毕，该合同自然失效

十六、本合同一式_______份、甲、乙双方各执_______份，签字盖章后即生效。

甲方：_____________________乙方：____________________

法定代表人：______________法定代表人：______________

委托代理人：______________委托代理人：______________

身份证号码：______________身份证号码：______________

固定住址：________________固定住址：_________________

_______年_______月_______日_______年_______月_______日